ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН СОДЕЙСТВОВАТЬ ПОДРЯДЧИКУ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
Судебные споры, связанные с выполнением проектных и строительных работ, являются одними из самых сложных, и связано это с тем, что по своему содержанию данные работы являются объемными
У
заказчика может возникнуть соблазн не платить за работу. Он начинает
придираться к качеству выполненных работ либо требует оплатить неустойку за
просрочку в выполнении работ.
Обстоятельства дела
Обстоятельства
дела невероятно сложные. Вначале заказчик предоставил подрядчику не тот проект,
что выяснилось за 1,5 месяца до окончания сроков выполнения работ. Часть
необходимых исходных данных предоставлена заказчиком подрядчику уже за сроками
выполнения работ. Кроме того, за сроком выполнения работ заказчик изменил
подрядчику частично техническое задание. В итоге работы окончательно сданы заказчику
6 августа 2013 г. при сроке выполнения работ до 1 октября 2012 г.
Заказчик
не доплатил подрядчику 245 тыс. руб., и подрядчик подал иск в суд о взыскании
возникшей задолженности. Заказчик, в свою очередь, предъявил встречный иск на
взыскание неустойки на сумму 450 тыс. руб. в связи с тем, что подрядчик нарушил
сроки выполнения работ.
После
длительных продолжительных и изнурительных баталий подрядчику удалось отстоять
свои права, с заказчика взыскана задолженность, встречный иск заказчика по
взысканию неустойки удовлетворен на 7%, то есть на 35 тыс. руб.
Результат дела
Иск
удовлетворен, задолженность за выполненные работы взыскана. В настоящее время с
ответчика взыскиваются судебные расходы.
| ЗАЩИТА ГОСКОНТРАКТОВ
Верховный Суд РФ ориентирует участников госзакупок вести себя честно и добросовестно, не злоупотреблять своими правами
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВОМ
Федеральным законом от 28.11.2015 № 340-ФЗ внесен пакет изменений в Закон об исполнительном производстве, который позволяет судебным приставам-исполнителям временно ограничивать должников в пользовании специальным правом.
ВЗЫСКАТЬ РАСХОДЫ НА ДОСУДЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ
Возможно ли компенсировать расходы на услуги специалистов, понесенные при попытке урегулировать спор в досудебном порядке, в случае, если дело выиграно в суде
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСЗАКУПОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ
Для обеспечения выигрыша «своего» кандидата на торгах организаторы госзакупок зачастую идут на различные ухищрения
БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ: ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ НЕ БУДЕТ
С 1 октября 2015 г. вступили в законную силу положения о банкротстве физических лиц. Должники ждали их как панацею, думая, что так они смогут освободиться от имеющихся долгов. Так ли это? Давайте разбираться вместе
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕ СУДА В РОССИИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Все, кто сталкивался со службой судебных приставов в настоящее время, жалуются на медлительность службы, низкую эффективность, волокиту. Но так ли было всегда?
ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
Некоторые аспекты обращения взыскания на заложенное имущество в свете последних изменений о залоге
КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Риски, связанные с приобретением земельных участков в красивых местах: публичные и общественные интересы выше интересов собственника земельных участков
ДЕЛО О НЕУСТОЙКЕ // ИЗ СЕРИИ «КУПИ КИРПИЧ»
Сам по себе факт перечисления неустойки кредитору не лишает должника права обратиться в суд с иском о снижении размера неустойки
ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
Некоторые актуальные вопросы, связанные с новеллой в законодательстве об исполнительном производстве, позволяющей должнику самостоятельно реализовывать арестованное имущество
|